土方开挖外运协议

土方开挖外运协议

发包人（以下简称为甲方）：

承包人（以下简称为乙方）：

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规规定，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，甲乙双方就刘集01号安置小区四期土方开挖外运工程，签订如下协议。

一、工程概况：

1.工程名称：*****土方开挖外运工程；

2.建设地点：

3.工程范围：本项目施工图纸范围内垫层底标高以上土方、桩间土、桩头等开挖外运、以及根据工程需要的现场堆放。

二、开工日期：

开工日期从2018年4月01日正式开始，具体完成时间以甲方通知为准，乙方必须履行。

三、施工工期及承包方式：

1、土方采用分两层挖运方式进行。暂定第一层土方工期50天，第二层土方工期60天。如因故需分期分段施工，工期由双方另行协商确定。

2、如因甲方原因造成工期延误，工期相应顺延，但乙方应当在发生相关事项后24小时内向甲方提交延误工期报告，甲方审核后作为工期顺延的依据；

3、承包方式：包质量、包工期、包机械设备及操作人员、包安全文明施工。

四、合同价款：

本合同土方开挖外运单价：25元/m³（不含税），桩头外运单价：65元/根（乙方负责桩头外运、不负责截桩）。

1.协议单价为开挖外运土方每立方米实方包干单价：包括完成本工程施工全部内容所需的土方开挖外运及土方外运处置费、人工费、机械费、材料费、施工用水电费、机械设备进出场费及机械安拆费、装卸费、规费、管理费、利润、税金、措施费、安全文明施工费、风险费、外运施工所需要办理的各种许可证及手续费，建筑及生活垃圾外运费、现场植被的铲除、地下障碍物清运等，为完成本项目土方施工所需的全部综合费用，此单价不因任何原因而调整：

2.土方开挖外运包括：生活垃圾、建筑垃圾、等各类垃圾开挖、清理、装卸、外运；腐殖土、杂填土开挖、清理、装卸、外运；桩头外运（乙方不负责截桩）；地表及地下构筑物开挖、外运。

3.设计桩顶标高0.7m以下土方（含桩间土、基坑清理土方）开挖使用小型挖掘机；

4.土方体积以开挖前的天然密实体积为准；

5.工程结算：协议结算价=结算工程量*协议综合包干单价+签证-应扣其他费用；土方总价暂定为人民币¥元，桩头外运总价暂定为人民币元；合同总价暂定为人民币 ¥元，大写（金额）壹仟玖佰柒拾捌万陆仟零捌拾 元整。

A.协议暂估总价、暂估工程量不作为结算依据；

B.结算工程量是指土方的天然密实体积；

C.土方挖运结算工程量：开挖完成后经甲乙双方现场验收实测实量签字确定。

五、工程款支付：

1.工程款采用转账方式支付：

2.首层开挖4m完工后（包含地表以上挖土量：m³,地表以上挖土量：****m³）经甲乙双方验收合格后叁拾个工作日内甲方支付完成工程量的80%工程款；

3.二次开挖完成，经甲乙双方验收合格后，甲方在叁拾个工作日内支付已完成工程量的75%工程款：

4.结算完成后，甲方30个工作日内，付清剩余全部工程款。

六、工程质量；

工程质量合格。乙方必须按照甲方提供的基坑开挖图纸尺寸和基坑支护要求进行土方挖运，基坑周围不得留有余土。

七、双方责任：

1、甲方责任：

①.甲方负责向乙方提供施工设计图纸、地下管线图纸及施工现场，乙方应按甲方、监理所要求的时间进场施工；

②.甲方负责向乙方按照协议约定的期限和方式支付协议价款。

2、乙方责任：

①.严格按照施工设计图纸、施工规范、甲方的工期要求、质量要求和甲方及监理审批通过的工程施工组织设计施工，设立专职质检人员，

确保工程质量；

②.乙方应服从甲方、监理管理，遵守甲方各项现场管理制度，服从甲方工程进度计划安排和调配；

③.乙方保证地下公共设施、主体结构、桩基的安全，挖运土方时不得将其破坏；

④.工程质量不合格，乙方无偿返工，并承担由于返工所增加支出的费用和给甲方造成的相关经济损失。

八、安全责任：

乙方负责施工中的安全作业，建立相应安全管理构架及制度，加强安全培训、宣传、检查，确保不发生安全事故的隐患，若因为乙方原因发生安全事故，乙方承担全部责任并赔偿全部损失；由于安全事故引起的工期顺延，施工费用不予增加。

九、甲方现场代表：， 联系电话：

乙方现场代表：， 联系电话：

十、不可抗力；

约定的不可抗力如下（发生时，乙方需要在五个工作日内提供有效的、发生地政府相关部门认可的权威认定资料，报甲方确认）；

1、七级以上的地震；

2、八级以上持续八小时的大风；

3、持续降雨24小时且降雨量达100mm以上次；

4、因地方政府明文规定停工的（不包括节假日、高考停工）；

5、战争、暴乱、骚乱。

十一、施工现场安全文明施工

1、本项目位居****工地进出的一切车辆、施工噪音必须遵守相关规定要求，并保障施工的正常进行，由此发生的费用，均由承包人承担；

2、乙方应遵守建设部《关于印发（建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理）的通知》（建办【2005】89号）文。施工中采取的施工安全措施切实可行，如果乙方在施工中采取的安全文明措施不力造成安全事故，乙方承担全部责任；

3、乙方施工路线由乙方负责清理、维护、清扫、洒水、确保达到安全文明施工要求及环保要求，由此产生的相关费用由乙方承担。

十三、其他

1、争议解决方式；在协议履行过程中如发生争议，双方协商解决，如协商不成。可向工程所在地人民法院起诉；

2、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本协议自甲、乙双方签字盖章生效。

甲方名称：（单位盖章） 乙方名称：（单位盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

开户银行：

开户名：

开户账户：